Supremo Tribunal Administrativo
Processo
007715
Relator
SIMÕES DE OLIVEIRA
Sessão
13 Fevereiro 1970
Votação
UNANIMIDADE
Recorrente
FERREIRA , MANUEL
Recorrido
PRES DO CM
dgsi.pt Imprimir / PDF

Com uma conta gratuita — organize acórdãos em dossiers e adicione anotações.

EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS RESCISÃO DE CONTRATO PLANO DE TRABALHOS MORA PROVA CASO DE FORÇA MAIOR CASO RESOLVIDO

Sumário

I - A rescisão do contrato de empreitada de obras publicas pode fundar-se, nos termos do artigo 29 e paragrafo 5 do Decreto de 9 de

Maio de 1906, no atraso irrecuperavel do cumprimento do plano de trabalhos que ao empreiteiro foi mandado apresentar.

II - A imputação da mora nesse cumprimento pode ser excluida pela prova de facto da Administração ou de caso fortuito ou de força maior, em que não se incluem a maior onerosidade ou dificuldade da prestação e a pratica de actos administrativos que o empreiteiro não impugnou por via hierarquica ou contenciosa.